mrgoodru

• Образец Договора Дарения
• Образец Договора Аренды Квартиры
• Договор На Монтаж Холодильного Оборудования
• Образец Договора Поставки
• Образец Договора Аренды Автомобиля

Ниже и скажите спасибо!) Новый образец 2018 года Договор подряда на монтаж оборудования г. ' 200 г.

(наименование населенного пункта) в лице (наименование юридического лица) , действующ на основании (Ф.И.О. Уполномоченного представителя) , именуем в дальнейшем 'Заказчик', с одной (правоустанавливающий документ) стороны, и в лице (наименование юридического лица) , действующ на основании (Ф.И.О. Уполномоченного представителя) , именуем в дальнейшем 'Подрядчик', с другой (правоустанавливающий документ) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: по адресу: г.

• Если в период гарантийного срока Заказчик заключает Договор на осуществление технического обслуживания с какой-либо сторонней фирмой, то гарантийный ремонт холодильных камер.
• Выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора.
• Компания «Холодильные системы» осуществляет гарантийное и техническое обслуживание холодильного оборудования на территории ЦАО. Гарантийное обслуживание: Устранение заводских дефектов, брака, либо замена.

, ул. , дом. (название населенного пункта) (название улицы) (номер дома) 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором. Для выполнения работ, указанных в п.

Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2. Принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. Договора, для монтажа оборудования.

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на монтаж оборудования за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы.

Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора. Произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора; 2.1.4.

Сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ 2.1.5. Выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Заказчик обязан: 2.2.1. Принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2.

В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. Настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику; 2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора; 2.2.4. До начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором; 2.2.5.

Компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором; 2.2.6. До принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа. Подрядчик вправе: 2.3.1. Сдать выполненную работу досрочно; 2.3.2.

Требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ. Заказчик вправе: 2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.4.2.

Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ по договору составляет ( (сумма цифрами и прописью) ) рублей. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: - первый платеж в размере процентов от суммы, указанной в п. Договора, а именно рублей, осуществляется (сумма цифрами и прописью) не позднее дней с момента подписания сторонами настоящего Договора; - оставшаяся сумма, а именно рублей, (сумма цифрами и прописью) вносится не позднее дней с момента подписания акта приема-передачи. Сумма, указанная в п. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п.

8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика. Сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования. Порядок приема и сдачи выполненных работ 5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

Образец Договора Дарения

Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. Настоящего Договора. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. Ответственность сторон 6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере процентов от суммы долга за каждый день просрочки. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. Чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем , настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне. Прочие условия 7.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую сторону. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями: приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком; приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ; приложение N 3 - технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования. 8.

Образец Договора Аренды Квартиры

Адреса и реквизиты сторон Заказчик Подрядчик.

В последние годы владельцы предприятий уделяют все большее внимание вопросу выбора технических характеристик оборудования. Не менее важным для них становится выбор хорошего сервисного обслуживания холодильного оборудования, поскольку оно обходится гораздо дешевле, чем приобретении нового. Разумеется, если обслуживание доверить профессионалов. Техобслуживание холодильных систем – одно из определяющих условий бесперебойного работы оборудования на предприятии.

Договор На Монтаж Холодильного Оборудования

Своевременные работы по обслуживанию обеспечивают устранение причин возможного выхода из строй установки. Среди таковых могут быть обнаружены загрязненность радиаторов, ослабление контактов, сбои в программе управления. В ходе обслуживания также осуществляется контроль параметров окружающей среды, в которой оборудование эксплуатируется. Все это позволит избежать или, по крайней мере, снизить процент пори продуктов питания по причине выхода оборудования из строя. Главная задача сервисного обслуживания – предотвращение ненужного и дорогостоящего ремонта холодильного и другого оборудования.

Если крупные ресторанные сети и промышленные гиганты могут позволить себе иметь собственную сервисную службу, то малым предприятиям создание такого подразделения, скорее всего, будет не выгодно. Рестораны, производственные предприятия либо заключают типовой договор абонентского обслуживания с сервисной организацией, либо вызывают специалистов единовременно. При этом время, которое необходимо мастеру из сервисной компании для того чтобы выехать и добраться до места, как правило, оговаривается при подписании договора. Сервисный мастер ООО «Рестпром» после поступления заявки на диагностику холодильного оборудования прибывает в течение 2 – 4 ч., технологического – от 2 до 6 ч. Стоимость услуг указывается в договоре. Ниже представляем файлы договоров. Если вы готовы начать сотрудничество, скачайте соответствующий файл и ознакомьтесь с документом.

Образец Договора Поставки

При предоставлении единовременных услуг, связанных с устранением неисправностей, стоимость колеблется от 300 до 3500 руб. В компании «Рестпром» выезд и диагностику неисправности на оборудование, размещенное в Москве, оценивают в размере 500 руб.

Образец Договора Аренды Автомобиля

В эту сумму входит:. проверка работоспособности и целостности узлов,. разборка оборудования,. проведение диагностики неисправности,. проверка агрегатов и последующая сборка.

Незначительная поломка, например, засор конденсатора, ослабление электрического контакта, сбой в программе микропроцессора, устраняются сразу и включаются в общую сумму 500 руб. Если вы заключаете с нами договор на сервисное, выезд мастер и диагностика оборудования осуществляются бесплатно. Наши специалисты ежемесячно/ежеквартально производят профилактические работы, связанные с поддержанием холодильных систем в рабочем состоянии. Финансовые затраты необходимы только в том случае, когда потребуется приобретение новых деталей или комплектующего оборудования. Разовые же вызов специалиста по ремонту оказывается дорогостоящим. Кроме того, из-за повышения спроса на услуги компаний по ремонту холодильного оборудования в летнее время в 2-3 раз, увеличивается и стоимость их оказания.

С заключением договора вы от этого застрахованы. Почему стоит сотрудничать именно с нашей компанией?. мы проводим плановые проверки систем;. осуществляем настройку и чистку оборудования;. даем грамотные консультации по техническим вопросам.